设计委托书锦集【15篇】

被委托人在行使委托书上的合法权益内，被委托人不承担任何法律责任。在当今社会生活中，委托书在处理事务上使用的情况越来越多，委托书的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家收集的设计委托书，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

设计委托书1

A方：_________

B方：_________

A方委托B方为其设计制作电路，为保质保量完成任务，经AB双方协商达成如下协议：

1．在本协议书签订前，A方应向B方提供详细的电路设计任务书，明确设计制作电路的功能，各项参数等；该任务书作为B方设计制作电路的依据。

2．在本协议书签订前，A方应详细阅读有关B方的电路设计细则说明。

3．在本协议书签订前，B方应向A方提交电路设计费用明细表，并详细介绍相关事项。

4．协议变更终止

（1）A方终止协议：A方承担一切已经用于该电路设计的费用，并支付B方相应的劳务费用；B方有权收回已交于A方的所有有关电路设计的资料及产品，B方并保留该设计的所有权利。

（2）B方终止协议：B方承担一切已经用于该电路设计的费用，并返还A方在此之前所支付的所有费用。

（3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。

（4）因设计需要而变更本协议时，AB双方协商解决。

（5）B方电路设计不满足设计任务书要求时，按B方终止协议处理。

5．付费方式

（1）按照B方向A方提交的`普通电路设计费用明细表，A方应支付B方设计该电路的全部费用为_________元。

（2）本协议书签定后的_________个工作日内，按照B方应向A方提交的普通电路设计费用明细表，A方须预先支付B方全部电路设计费用的1／2，计_________元，否则，按A方终止协议处理；在B方按设计任务书要求完成设计并向A方交付设计时，A方应支付B方全部剩余费用，否则，按A方终止协议处理。

6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份，AB双方各一份；其具有法律依据和效力；B方保留其最终解释权。

　　A方（盖章）：_________ B方（盖章）：_________

　　代表（签字）：_________ 代表（签字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书2

委托单位：

受委托单位：

拟修建 ，现委托你司对该路进行一阶段勘察设计。

一、工程名称：

二、设计阶段：一阶段勘察设计

三、设计原则：按照整体协调性、对生态环境最小程度的破坏和最大程度的恢复、良好的景观生态效应、安全高效性等原则组织勘测设计工作;同时要满足交通部有关标准、规范的要求。

四、委托内容：

公路一阶段施工图设计(含交通工程及沿线设施)、预算编制。

五、主要技术标准：

1、路线等级： 三 级、设计时速 30 公里/小时

2、路面宽度：净 6.5 米

3、设计荷载：公路— Ⅱ 级

其余指标应满足交通部《公路工程技术标准》JTG B01-20xx的相关要求。(地形条件特别困难地段，在经过技术经济比较后，可适当降低技术指标。)

六、提交的成果及时间要求

提交的.成果：通过审查后的施工图设计文件 份。

文件提交时间： 年 月 日。

年 月 日

设计委托书3

今委托 进行我公司 项目的相关设计，具体设计内容，如下：

一、工程概况：

1、建设单位：

2、项目名称：

3、建设地点：

备注：以上表格编制依据【总平面图】；【规划条件通知书】；【选址红线图】；【方案文本】； 各设计阶段的.图纸应满足国家设计深度规定所需的设计工作

1、 2、

单体平面以双方最终认可的平面图为准。 其中独栋别墅方案应按下述内容进行调整：

3.1 独立住宅 180、200、220、250、300 每个户型均考虑半地下室（可设置窗），且均为局部做地下室，满足一般使用功能即可；（可参考300 局部做地下车库 且应考虑不做车库改作他用也可满足使用功能）

3.2 独立住宅 250、300 两种户型内，考虑增加一个室内电梯间，考虑日后住户可以自己安装电梯，若不安装电梯，可以改作储藏室使用；且电梯间应升至地下车库

4、各专业二次深化设计（包含轻钢雨蓬、检修梯、装饰钢架、采光井、采光井排水、车库雨蓬、围墙、大门、车库出入口、大堂、前室、台阶、门楼、岗亭等） 五、设计条件：

五、附表 作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。

委托单位：

委托人：

时间：

设计委托书4

甲方： _________

乙方：_________

甲方自愿委托乙方为其设计 电气安装工 程，为保质保量完成任务，经甲乙双方协商达成如下协议：

1．在本协议书签订前，甲方应向乙方提供详细的现场建筑布置图， 明确设备容量等；作为乙方设计的依据。

2．在本协议书签订前，甲方应详细阅读有关乙方的电气安装工程 设计细则说明。

3．在本协议书签订前，乙方应向甲方提交电路设计费用明细表， 并详细介绍相关事项。

4．协议变更终止 （1）甲方终止协议：甲方承担一切已经用于该电路设计的费用， 并支付乙方相应的劳务费用；乙方有权收回已交于甲方的所有有关电 气安装工程的资料及产品，乙方并保留该设计的所有权利。 （2）乙方终止协议：乙方承担一切已经用于该电路设计的.费用， 并返还甲方在此之前所支付的所有费用。 （3）以上两条在不可抗拒因素发生时无效。 （4）因设计需要而变更本协议时，甲乙双方协商解决。 （5）乙方电路设计不满足设计任务书要求时，按乙方终止协议处

5．付费方式（1）按照乙方向甲方提交的电气安装工程设计费用明细表支付费 用。

6．本协议三项（协议书，设计说明书，费用明细表），一式两份， 甲乙双方各一份；其具有法律依据和效力；乙方保留其最终解释权。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

代表（签字）：

代表（签字）：

年____月____日

设计委托书5

委托单位(公章)：___________ 200 ___年_____月____日

工程名称：__________________________

工程基本情况：

______________________________________________________________________________________

总建筑面积：_________平方米 结构：总长乘宽长宽_________(米) 层数：__________ 工程总造价：_____________________________

工程位置：

__________________________________________________________________________________________

一、建筑专业：

1.总平面图

2.相邻建筑物关系

3.建筑物市内外自然高差

4.建筑物自然地面确定

二、各层功能要求：____________________________________

三、各层层高及檐地高：________________________________

四、屋面形式：________________________________________

五、建筑物内外装修要求：

1.外墙面：____________ 2.内墙面：__________ 卫生间：_____________ 厨房：______ 其他间：_____________

3.顶棚：________ 4.地面：____________

5.门窗：________ 6.其他：____________

设计委托书6

委托方（甲方）：______________

承接方（乙方）：______________

根据《中华人民共和国合约法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合室内装饰的特点，经甲、乙双方友好协商，甲方委托乙方承担室内装饰设计，并达成如下协议（包括本合约附件和所有补充合约），以便共同遵守。

一、甲方委托室内设计的地址______________，房型______________，用途______________，使用面积______________平方米。

二、甲方委托乙方室内设计，并且由乙方负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

甲方委托乙方室内设计，且乙方不负责施工，其设计收费标准为每平方米______________元，收取设计费共计人民币______________元。

甲方应在_______年_______月_______日首期付50%设计费，并与乙方约定上门测量的时间和地点（原已收的300元上门勘测费，应自动转入设计费中）。乙方设计师在测量后天内完成平面布置图、顶面布置图及局总效果图各一张。

三、乙方完成初步设计方案后，甲方与乙方设计师经过沟通同意，填写设计方案进程表（见附件），由双方签字确认。甲方应支付设计费余款，乙方设计师将在_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______天完成全套装璜设计图及施工图纸。

四、图纸完成后，甲方如有更改意见，再与乙方设计师沟通。乙方根据协商方案，绘制更改图纸，再次填写设计方案进程表，由双方签字确认。

施工过程中，设计师应有两至三次去现场放样及指导施工，以过到设计效果。

五、双方在未签订装潢施工合约前，全套设计图纸资料由乙方保存，甲方不可将设计图纸及工程造价表带出公司。

六、甲方如不按合约约定委托乙方施工，其设计费按原设计费总价增收100%，共计_______元。甲方付清增加的设计费后，由乙方将全套图纸交给甲方使用，并由乙方设计师到现场负责指导。甲方如不支付增收的设计费，乙方应将平面布置图、顶面布置图、电源、电话、电视、多媒体插座位置分布图交付甲方。

七、违约责任：

1、乙方未在约定时间内完成设计图且延期时间在20天内的，每延期一天应当支付设计费总价的`3%违约金给甲方。

2、乙方延期21天以上未完成设计图的，甲方有权解除合约，乙方应退还甲方的设计费用，并承担设计费总价50%的违约金。

3、乙方无故终止合约，除退还甲方所交的设计费用外，还应按合约规定的设计费总价的50%作为违约金付给甲方。

甲方如要求乙方修改图纸，图纸完工时间由双方另行约定。

八、设计合约经双方签字认可后，甲方必须按合约约定支付设计费。如甲方中途反悔，乙方不再退还已收取的设计费。

九、本合约中如有未尽事宜，由双方协商解决，也可向市室内装饰行业协会申请调解或向消费者协会投诉。当事人不愿通过协商调解解决，或协商、调解不成时，可以按本合约约定（将以下不选项定的解决方式划去）：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向人民法院提起诉讼。

十、本合约包括合约附件、补充协议，经甲、乙双方签字或盖章后生效。

十一、本合约一式两份，双方各执一份。

十二、双方约定以下补充条款：

1、___________________________________________________________________________________________

2、___________________________________________________________________________________________

3、___________________________________________________________________________________________

甲方签字（盖章）：______________

地址：_____________________

电话：______________

_______年_______月_______日

乙方签字（盖章）：______________

地址：_____________________

电话：______________

_______年_______月_______日

设计委托书7

XXXXXXXXXX：

本授权书声明：我 XXX 系 XXXXXXXX 的法定代表人，现授权委

托 的 为我公司代理人，办理 手续事宜，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

　　单 位(盖章)：

　　法定代表人(签字)：

　　日期： 年 月 日

设计委托书8

委托设计方 （以下简称： “甲方”）

受委托方 （以下简称： “乙方”）

甲方委托乙方承担本合同所列室内装饰工程的整体方案的设计，经双方友好协商，签订本合同，作为双方共同遵守的依据。

一、设计明细：

甲方委托乙方对位于京昆高速保定段的所有服务区、停车区的餐厅、超市、工艺品区、办公等区域进行室内装饰整体方案的设计，该工程项目户型 使用面积 平方米。

二、设计费收取：

第一条：本委托设计合同设计费 元/平米计取，设计费总额￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。

第二条：甲方于签订委托设计合同时支付设计费总额的60%，计￥ 元，人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元整。初步设计方案确定后，甲方按实地测量面积交纳设计费余款，乙方进行全套图纸的绘制。

第三条：小型公共工程装修项目的设计费或其他方式（非面积单价）计算的设计费，支付方式、比例必须报请设计部经理批准。

三、设计周期：

第一条：乙方在现场测量后 天内完成初步设计方案。

第二条：在甲方确定初步设计方案后，乙方于 天内完成整套图纸的绘制。

四、甲方权利及义务：

第一条：本合同签订时，甲方应提供给乙方进行设计所需的原建筑有关图纸资料。

第二条：甲方在接到乙方初步设计方案（平面布局图，顶面图，效果图，预算书）已完成的通知后，有义务在7日内对方案设计文件进行书面确认。如甲方认为该设计方案需要修改，应提出书面修改意见。双方根据修改内容确定修改文件的提交日期。乙方负责在约定日期内对原方案进行修改，如期提交。

五、乙方权利及义务：

第一条：乙方按甲方签定确认的《设计任务书》要求进行设计，乙方在约定的期限内完成初步设计方案，并与甲方进行沟通，讨论。初步设计方案确定后，乙方有义务按甲方要求（不得少于2个工作日），在约定的设计时间内完成设计方案。

第二条：按双方约定，工程项目由乙方设计并施工的，在设计完成后，甲方与乙方签定家装合同并交纳工程首期款，乙方同时向甲方提交全套相应设计文件。设计师在施工过程中，负责处理有关图纸内容中一切技术性问题，并按公司要求参加现场技术交底及阶段验收工作。

第三条：若甲方未委托乙方进行施工，甲方可在支付全额设计费用后索取相应设计文件。乙方设计师负责对甲方或甲方委派的施工负责人到施工现场进行一次详细的技术交底。但乙方对双方已确认的方案不再有修改的义务，若甲方有修改需求，可与乙方协商，并交纳 元/次的方案变更费用。

第四条：对乙方设计师所提交的`方案，甲方认为与自己的期望值偏差较大，乙方应为甲方更换设计师，但仅限更换一次，且设计周期需顺延。

六、设计方案修改及版权：

第一条：对于一次以上（含一次）的整体方案修改（指甲方在功能与风格上的修改意见与甲方确认的《设计任务书》要求不符），甲方每次均需预先向乙方另外支付本合同设计费总额的30%，并同时约定修改文件的提交日期。

第二条：对于两次以上的局部方案修改（不含两次，每次不限修改处），甲方每次均需向乙方另外支付 元/次的方案变更费用，并同时约定修改文件的提交日期。

第三条：本项目的设计版权为乙方所有，甲方有责任对此进行保护，不得将本项目的设计造型、设计文件、相关技术参数提供给第三方或其他项目使用。如甲方将上述图纸另作其它用途或公开发表，须事先征得乙方书面同意。

第四条：为保证甲方利益，乙方须对甲方身份背景，项目的各项内容进行保密。

七、违约责任：

第一条：因乙方原因造成本合同约定的设计完成日期延误的，每延一日乙方须支付甲方设计费总额的1%作为违约赔偿金。

第二条：因乙方原因造成中途停止设计的，乙方须书面通知甲方，按照设计费总额20%支付给甲方作为违约金，并将甲方已付的设计费返还甲方。

第三条：如因甲方原因造成本委托终止时，甲方应以已付费用作为违约赔偿，乙方有权不予退还。

八、纠纷解决方法：

第一条：双方出现不能自行协商解决的问题，双方同意按以下第 种方法解决。

1、到乙方所在地区行业管理仲裁机构解决。

2、到乙方所在地区人民法院诉讼解决。

第二条：如因不可抗力因素造成合同终止，双方互不承担违约责任。

九、其它：

第一条：本委托书可作为《北京市家庭居室装饰装修工程施工合同》附件，与之具有同等法律效力。

第二条：本合同双方签字（盖章）之日起生效，本合同一式三份，甲方一份、乙方两份，如有未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方： 乙方：装饰设计有限公司

代理人签字： 代理人签字：

联系电话： 联系电话：

日期： 日期：

设计委托书9

一．工程概况：

总建筑面积：136568 m2；

其中地上部分建筑面积：104609 m2；其中沃尔玛购物广场26655 m2；百货34976 m2；数码广场18409 m2；电影超市24568 m2；

地下室建筑面积：31958 m2；

沃尔玛建筑部分：

地上4层，首层为精品商铺（56个外铺、159个内铺），二、三、四层为沃尔玛卖场；

数码广场部分：

建筑分两部分：一部分为数码商场；另一部分暂定也是数码商场。

国际电影城部分：

首层精品店（55个外铺、149个内铺）；

二层为图书城、三层为国际电影超市（有夹层）；

百货部分：

地下一层、地上6层，均为卖场；局部7层为万达物业办公室；

所有建筑的地下室连通一体，百货和影城地下室还有商铺137个；

地下室共有车位数400辆左右，出入口两个，暂按一入口一出口设计。

所有建筑共用一个消防控制中心，由万达物业统一管理，位置在百货地下室，百货有分控，沃尔玛、数码、电影城、书城等做层显（或区域显示器）。

消防控制中心同时还要作为万达物业的保安监控中心和精品店、物业等弱电设备的机房和中心配线间。

二．弱电系统设计项目：

电视监控系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、地下停车场、物业办公区、室外步行街）

防盗报警系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业）

综合布线系统（沃尔玛首层精品店、电影城首层精品店、地下室精品店、物业办公区、物业设备用房）

计算机网络系统（物业办公区使用）

有线电视系统（沃尔玛预留1路；物业办公区预留1路；将有线电视信号引至相关业态的弱电井，满足百货、家居广场、电影城、书城、数码广场、美食城等的需求）

背景音乐及紧急广播系统

设计范围包含：沃尔玛首层精品店、电影城精品店、地下室精品店、物业办公室；以上需满足事务性语音广播要求（走廊内间距5米）。

其余部分由设计院按消防要求设计：含沃尔玛部分（二、三、四层）、电影城、书城、家居广场、数码广场、美食城、地下停车场。由消防施工单位施工（弱电施工单位不做相关报价及投标）。

内线电话系统（整个商业广场统一考虑）。

空调自控系统（就地控制）

保安巡更系统（整个商业广场统一考虑）

停车场管理系统（整个地下室停车场统一考虑，收费管理停车场）

三．设计原则及参考资料

本工程应遵循下列设计原则：

1、先进性

采用国际或国内通行的先进技术，适应时代发展需要。

2、成熟性

以实用为原则采用成熟的经过工程检验的先进技术。

3、开放性

采用开放的技术标准，避免系统互联或扩展的障碍。

4、按需集成

根据本项目特点，可按照需要分层次实现集成。

5、标准化

采用标准化的设计和标准化的产品。

6、可扩展性

本工程设计应考虑到未来发展，在预埋件和线缆布设上留有冗余。

7、安全性、可靠性

包括系统自身安全和信息传递的安全，以及运行的可靠性。

8、设计、施工、运营与服务

强调以人为本的设计思想，为大楼的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、节约的生活、工作环境。

本工程主要依据下列标准及文件：

1．JGJ/T16《民用建筑电气设计规范》

2．GBJ50057-94 《建筑物防雷设计规范》

3．建筑设计防火规范GBJ16－37

4．火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98

5．新建沃尔玛购物广场设计准则（中国）电力部分

6．设计院施工设计图（建筑、给排水、电气、空调等专业图纸）

7．各地政府及行业主管部门的规定及相关规范

8．GB/T 50314-20xx《智能建筑设计标准》

9．JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》

10．GB/T 50311-20xx《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》

四、各系统的设计内容

1．电视监控系统：

摄像机：彩色CCD图像传感器；具有良好的背光补偿性能；有自动增益控制功能和自动白平衡功能；较高清晰度；具有通用CS镜头接口，室外考虑使用自动光圈镜头。(特殊场合可考虑黑白摄像机)

云台和防护罩：室内尽量采用球形或半球型防护罩，云台旋转角度水平方向350度以上，垂直方向0~90度。云台旋转速度大于10度/秒。

监视器：能满足全日制工作的需要，水平解析度不小于400线。

控制设备：可方便灵活的控制前端云台及三可变镜头的动作；系统留有可扩充接口，控制器可连接分控键盘。

记录设备：采用硬盘录像机；要求录像和回放的图像清晰度可调并有图像位置、时间等信息；能保证不少于半个月时间的录像资料保留以备查验（延时录像）。

线缆：所有线缆均需有良好的屏蔽网，以构成效果良好的'系统接地。

控制台和电视墙均须是钢结构制作，监视器按12台考虑设计。

所有设备的选择均须是市场上的成熟品牌。

监视区域的选择：

监控主要出入口的情况；

对重要通道进行记录；

地下停车场出入口、场内情况；

室外步行街（少量），需要安装支架，摄像机安装高度3米；

电梯内、沃尔玛（二、三、四层）、家居广场、数码广场、美食城、电影城、书城内电视监控不考虑。

系统要有一定的余量，以备增加和调整。

2.防盗报警系统：

前端探头的选择：根据现场的应用位置、应用环境等考虑可以选用双鉴探头、三鉴探头等；

设计委托书10

为了改善XXXXXX镇环境，有效控制那思镇污水对环境的污染，同时也是完善基础设施，增强城镇服务功能，提升城镇品位，改善镇区居民水环境质量的需要；经批准实施XXXXXXX污水处理厂工程。工程信息如下：

一、 工程概况：

1、 建设单位：XXXXXX开发投资有限公司

2、 项目名称：XXXXXX镇污水处理厂工程

3、 建设地点：XXXXXXX镇区排水沟下游一山林空地

二、 建设规模

XXXXX发展和改革委员会20xx年1月25日《关于XXXXXXXXXX污水处理厂工程项目建议书的.批复》（XXXX市发改环资【20xx】11号），建设总处理规模为1000m3/d的污水处理厂，处理工艺采用A/O+填料工艺+人工湿地，出水水质指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-20xx）一级A标准，尾水采用紫外线消毒，经尾水管排入附近那思江；污泥经浓缩脱水后运往城区垃圾填埋场进行填埋处置，项目分二期建设。一期（20xx年）建设污水处理能力为500m3/d的污水处理厂一座及敷设污水收集管网4.3km。一期总投资1192.47万元。

根据资金筹措情况及那思镇污水处理实际需求，现委托XXXXX设计院有限公司进行XXXXX镇污水处理厂工程的一期（20xx年）建设工程的初步设计及施工图设计，日处理污水500吨/天，污水管网按项目的一期20xx年管网长度4.3km建设、主干管按二期20xx年日处理污水量1000吨/天设计。

委托单位（盖章）：XXXXXX开发投资有限公司

20xx年9月28日

设计委托书11

甲方：__________________________

乙方：__________________________

按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《室内装饰装修管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。

第一条;工程概况

1 工程地点：XX。

2 工程内容：总建筑面积 平方米。

3 承包范围;装饰装修人工费用;

4 开工日期：20xx年 月 日;竣工日期：20xx年 月 日;总工期(包括法定节假日)：29个工作日。

第二条;合同价款

1 装饰装修人工费用总金额(人民币大写)：壹拾叁万贰仟元;￥：。

2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%;￥：。

3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。

4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。

5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。

第三条;甲方责任

1 指派_________为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、物料进场进行监督检查，和其他事宜。

2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。

3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。

4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。

5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，

第四条;乙方责任

1 指派_________为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。

2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。

3 严格遵守规定的'装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

第五条;物料供应

1 装饰装修工程使用的物料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修物料和设备。

2 由发包人供应的物料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。

3 凡由承包人采购的物料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的物料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。

第六条;安全责任

1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。

2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。

3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故(包括人身事故)，应承担由此引发的一切责任。

第七条;质量验收

1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。

2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。

3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。

第八条;工程变更

1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。

2 承包人提出合理化建议变更设计方案和物料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。

第九条;工程保修

1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程(保修一年)。

第十条;违约责任

1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。

2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________%。

3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由承包人负责并承担损失。

5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修物料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

;6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

第十一条;争议解决

1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。

2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁;或依法向工程所在地人民法院起诉。

发包方(盖章)：_________ 承包方(盖章)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

设计委托书12

XX公司：

XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。

一、项目简介

1．项目概况：

XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂，环境污染较为严重，需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘，水、电、路、气等配套设施均就近解决，为该区的开发建设提供了必要的方便条件。

住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅：拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。

2．开发意向：

住宅小区的方案设计理念：适应现代生活的需要，突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。

住宅小区的方案设计宗旨：人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高，对住宅的要求，尤其是对环境质量的要求也越来越高，对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。

住宅小区的设计主题：在设计时充分考虑周围环境特点，建筑风格整体高雅大方，能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。

二、规划设计依据

1、利用XX空地规划；

2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范；

3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文；

4、本项目方案设计任务委托书。

三、规划设计要求

1、本项目一次规划设计，分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售。

2、根据开发意向，须重点体现小区住宅特点，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望。

2．1根据所取得地块的背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。

2．2在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。

2．3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维。

2．4充分利用地形，适度改造，适当开挖土、石方后，加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋，根据实际需要设计。

2．5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性。

3、道路系统

3．1小区主大门布置注意与主干道的冲突，小区内场地水流流向布置，要求雨、污分流；

3．2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流，停车场形式可以多样化；

3．3小区内的`房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。

4、建筑布局及构造

4．1住宅楼以5+1式的多层住宅为主，一梯2-3户，错落有致。底层为停车库或商业网点，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。

4．2宜采用现代建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性；

4．3建筑布局及结构应合理规范，充分考虑住户需求，同时要考虑降低造价的问题，真正体现房美价廉。

（1）多层住宅。层数拟为5+1，标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M，6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

（2）小高层。以11层为主，搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。

4．4户型要求：设计单位应根据市场对户型的需求情况，安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。

4．5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用)，外阳台大于内阳台，外观造型别致美观，以增加卖点；

4．6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃，可考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗；

4．7设置排烟道及管道井，卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管；

4．8楼宇的入口应特别注意设计醒目，以增强第一印象；

4．9水、电要求：供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好；

4．10供暖采用市政集中供热；设计时需考虑（每户一台）太阳能的安装。

4．11外墙色调要求：与小区环境相协调，突出质感和文化底蕴。

5、小区环境：

5．1多层次的立体绿化；

5．2儿童娱乐设施和戏闹空间；

5．3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑；

5．4重点体现水景，水景要使之活水防臭。

6、配套设施：

6．1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施；拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施：

7、指标要求：

7．1建筑容积率小于1.67，建筑面积不小于16万平方米；

7．2绿化率要满足国家规定要求；应达到30%。

7．3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求；

7．4外观异同，小高层每单元一部电梯。

四、成果要求

1、方案设计综合说明书。

2、总平面图；

3、平、立、剖面图；

4、各户型平面布置图；

5、公共空间和街景环境分析图；

6、景观透视图；

7、彩色效果图（包括彩色总平面、单体透视图等）；

8、小区鸟瞰图；

9、功能分区图（分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。）

10、小区道路布置图；（表达主、次干道分布，调车场位置等。）

11、投资估算及经济指标分析。

设计委托书13

甲方：

乙方：

根据有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就机构商业设计事项，双方经协商一致，签定本委托书，信守执行。

一、委托之事项：

□VI设计□画册设计□海报设计□包装设计

□标志设计□文案策划其他_____________________

甲方设计要求：

选择

项目

选择

项目

选择

项目

□作品风格：

□主色调：

□辅助色调：

□作品类别：

□作品载体：

□作品授众：

□要求工期：

□其他：

□数量：

□备注：

二、委托设计费用；

_________;_____元_________________;_______元

总价为：人民币___________元，(大写___________________________)

三、付款方式：

甲方需在合同签定之日起的两个工作日内通过现金支付或转账方式预付委托设计总费用的50%

乙方收到甲方的银行划账凭据后作为商业设计的开始时间

设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认，确认后甲方应当即付设计费的全部款(总费用的50%)

四、乙方设计作品的时间。支付方式：

乙方需在_____个工作日内设计出甲方_______设计(委托事项)初稿。设计完成的时间为_______个工作日左右。

甲方在确定设计稿再无修改意见或无误后需再乙方的.委托书上签名，签名之后乙方对以后设计质量方面所出现的问题不再负责。

备注1：甲方认可___设计作品，已经满意。

备注2：甲方认可_____设计作品，已经满意

确认签名：________________确认签名：_________________

时间：_____年____月____日

时间：_____年____月____日

乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内以电子稿或打印样稿交付方式交付设计作品。

五、违约责任

甲方在设计作品初稿完成前终止合作，其预付的50%费用无权要求退回：甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用

乙方如无正当理由提前终止合作，所收取的费用应当全部退回给甲方

甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权追究其法律责任。

乙方在跟甲方合作期间，乙方不得再与甲方同行业的其他客户签订合作关系，否则，退还所以的设计费。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

甲方代表签名：乙方代表签名：

地址：地址：

日期：日期：

设计委托书14

一、委托事项：

甲方委托乙方为其公司进行__________________。

二、委托设计费用：

设计费用总共为：人民币______元，(大写：______元整)。

三、付款方式：

1、甲方需在合同签订时付设计费人民币______ 元，(大写：______元整)。

2、乙方将设计制作正式稿及电子文档交付甲方时，甲方需付设计费人民币______元，(大写： ______元整)。

四、乙方设计作品的时间、交付方式：

1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。

如果委托人提供伪造的文件，或隐瞒事实，或在被委托人接受委托后，委托人私下与债务人联系或签署还款协议，由此影响被委托人查明案情或影响追偿效果，其责任由委托人承担;

2、乙方以彩色打印稿和光盘电子稿的方式交付设计的作品。

五、知识产权约定：

本授权书宣告，在下面签字的XXX公司、总经理、XXX以法定代表人身份合法代表本单位(以下简称“投标人”)授权：XXX为XXX公司的合法代理人，授权代理人在XXXXXXX工程的招标中，以本单位的名义，并代表本人与贵单位进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的`事务。代理人的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同样的法律效力，本单位承担代理人行为的全部法律后果。

1、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。

2、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。

乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类(商品/服务)上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》。

六、双方的权利义务：

甲方权利：

1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

第十六条 对业主和物业使用人违反业主公约的行为，针对具体行为并根据情节轻重，采取批评、规劝、警告、制止、_______等措施。

2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权。

甲方义务：

1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用。

2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

乙方权利：

1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

第三十六条 因房屋建筑质量、设备设施质量或安装技术等原因，达不到使用功能，造成重大事故的，由甲方承担责任并作善后处理。产生质量事故的直接原因，以政府主管部门的鉴定为准。

3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

乙方义务：

1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。

2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。

七、违约责任：

1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。

2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

八、合同生效：

本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表签名：乙方代表签名：

日期：

设计委托书15

建设单位:___（简称甲方）

设计单位:___（简称乙方）

甲方委托乙方承担本协议所列设计业务，为分工协作，共同完成空间（电影院室内空间方案）设计任务，经双方同意签订本协议，具体议定事项如下：

1、甲方委托乙方设计下列工程

1.1工程名称：___

1.2建筑面积：___

1.3项目：___方案设计

2、进度要求

2.1自方案设计（建筑框架图）被建设单位批准（并提交乙方后，乙方）后于___年___月___日前完成电影院室内空间设计方案。

3、设计费和付款程序

3.1乙方按深圳星海太平洋影业投资有限公司专业影院设计收费标准收费。空间设计收费标准为：深圳星海太平洋影业投资有效公司影院设计标准取费（附件一）。

3.2按深圳星海太平洋影业投资有限公司设计费取费标准计算该项目的设计取费为元，经甲乙双方友好协商，设计费最终优惠价为___元（大写:___万元）。

3.3签定协议后，甲方向乙方付设计费，共计人民币___元（大写: ___万元）。签定协议后预付50%，计人民币元（大写:万元）。设计图完成后并通过甲方审核同意及相关部门审批后，甲方向乙方再付50％，计人民币___元（大写:___万元），乙方向甲方提供全套方案图叁份，全套电子方案图壹份。

4、双方分工

4.1甲方负责：

4.1.1设计委托书及有关资料予以明示。

4.1.2土建工程设计前，组织一装设计单位，乙方进行专业设计技术交底。

4.1.3工程竣工后通知乙方参加竣工验收。

4.1.4负责组织在施工图施工阶段乙方与施工图设计单位的沟通与协调。

4.2乙方负责：

4.2.1根据甲方提出的使用要求、设计范围（电影院及相关配套商业）及设计院提供的建筑框架图，保质、保量地完成影院的.专业影院方案设计。设计深度到达能够指导一装设计院完成建施设计。

4.2.2方案设计图正式出图送交甲方和设计院后，配合设计院进行影院各工种施工图设计，完整及时地提供影院设计所需地基础资料及技术参数，以保证整个项目的设计进度。并对施工图（在施工图正式出提交）进行审核并在10个工作日内反馈书面审核意见。

4.2.3依据甲方的需要参加必要的现场协调会及设计审查会。对影院的施工提供技术支持，并帮助协调相关事宜。

4.2.4影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影城的空间设计名誉权并为之宣传所用。

5、设计依据资料（乙方提供）

5.1电影院建筑方案图（DWG电子文件）；

6、设计范围及深度

6.1电影院室内空间概念性方案，电影院平面布置、立面概念性方案，以及交通规划意向。

6.2图纸要求

6.2.1方案的规划设计理念说明；

6.2.2电影院平、剖面、影厅放映工艺设计图，能指导土建设计院设计一装施工图；

6.2.3电影院交通组织分析图；

7、影城总体规划设计要求

7.1电影院建筑规划为___层。影厅数为___个。

7.2售票大厅除了售票的核心功能外，还需要具有产品形象展示功能，如楼盘展示，商品展示等。

8、违约责任

8.1如甲方未尽其责（合同4.1条），乙方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

8.2如乙方未尽其责（合同4.2条），甲方有权终止合同，并要求甲方给予乙方经济补偿，其额度为合同总金额的10%。

8.3由不可抗拒的因素导致合同无法履行，甲乙双方互不承担违约责任。

9、其他约定

9.1影院空间方案设计图的设计名誉权归乙方所有，其它任何设计单位不得引用该影院的空间（方案）设计名誉权并为之宣传所用

9.2本合同未列事宜由甲、乙双方协商解决。

9.3本合同正本陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

9.4合同执行过程中，甲乙双方如有违约行为，根据《合同法》有关规定，由违约方承担赔偿责任。

9.5本合同自双方签字、盖章之日起生效。

甲方签章：___乙方签章：___